El Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta y le ordenó a la Municipalidad pagar una indemnización de $458.305.984 por concepto de daño emergente al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región, debido a los costos que asumieron tras la paralización de las obras en Avenida Ejército, entre Homero Ávila y la Ruta 28.
En el fallo (causa rol 2.110-2022), la magistrada Susana Tobar Bravo condenó al municipio por falta de servicio, tras dar por acreditado que paralizaron el proyecto en marzo de 2020, al exigir un permiso de urbanización improcedente.
“(…) ha sido acreditado que el atraso en la programación original del proyecto de autos se debió a que, iniciada la ejecución de las obras, funcionarios de la municipalidad de Antofagasta paralizaron estas, exigiendo requisitos a Serviu y empresa constructora, en contravención a las normas legales vigentes y a sus actos propios, lo que no puede sino ser calificado como una conducta negligente, o constitutiva de falta de servicio, atendidos los conocimientos y la calidad técnica que deben ostentar los funcionarios municipales que intervinieron en la etapa de diseño y ejecución de la obra denominada ‘Mejoramiento Avenida Ejército entre H. Ávila y Ruta 28, Antofagasta’”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “(…) la reprogramación de obras y aumento de plazos, con las consecuencias económicas asociadas, esto es, la generación de gastos generales, que legalmente y conforme a lo pactado, se encuentra obligado pagar Serviu Antofagasta a la empresa constructora del proyecto de autos, fueron consecuencia de la postura persistente de funcionarios de la municipalidad demandada consistente en exigir un permiso de urbanización improcedente y desconocer las autorizaciones de proyectos de especialidades aprobados previamente”.
“(…) la circunstancia que los perfiles del proyecto no cumplían con el instrumento de planificación territorial vigente, debía haber sido advertida y corregida al momento en que se invitó a la municipalidad a participar en el diseño del proyecto, en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017 (según dan cuenta los ordinarios Nros. 4007, 0961, 1487, 2106, 3644, 3296 y 4015 de Directora de Serviu Antofagasta), acompañados por la demandante en folio 47, lo que no hizo, y por el contrario, aprobó con fecha 15 de diciembre de 2016 el proyecto de paisajismo, según da cuenta Ord. N° 1678/2016 de la alcaldesa de la comuna. Al respecto, resulta contrario a los propios actos de la municipalidad que posteriormente, y una vez en etapa de ejecución del proyecto, aduzca una afectación a las áreas verdes incluidas en terrenos del proyecto, como manifestara el director de obras en DOM/Oficio N° 403/2022, de fecha 19 de octubre de 2022, ya detallado”, añade.
Por tanto, se resuelve: “Que se acoge la demanda deducida por Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta, en lo principal de la presentación de fecha 08 de agosto de 2022, en contra de Municipalidad de Antofagasta, condenándose a esta a pagar, a título de daño emergente, la suma de $458.305.984”.
6 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
Velásquez afirmó que el edificio estaba en desuso por conflictos legales con los arrendatarios. Estos desmienten, diciendo que el abandono es culpa del mal mantenimiento municipal.
6 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
4 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
4 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
4 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
6 de septiembre de 2024
5 de septiembre de 2024
28 de agosto de 2024
28 de agosto de 2024
el lunes pasado a las 13:11
el lunes pasado a las 13:11
el lunes pasado a las 13:11
El pianista de 91 años fue premiado por su vasta trayectoria y su aporte a la música popular en Chile, en una ceremonia marcada por el reconocimiento a su impacto intergeneracional.
Durante la jornada de jueves, las defensas argumentaron sobre la vulneración de derechos y cuestionaron la politización del caso en la audiencia para revisar las medidas cautelares.
El delantero chileno aún se recupera de una distensión muscular sufrida en agosto, lo que ha retrasado su redebut con el Udinese y su participación en las Eliminatorias.
Esta medida tiene como finalidad no solo asegurar el área de las ramadas, sino también evitar el acceso a sectores peligrosos y proteger el ecosistema del Humedal La Chimba.
El futbolista de San Antonio Unido sufrió una amputación traumática parcial del pie derecho, que fue reimplantado exitosamente por el equipo médico del hospital.
El abogado confirmó que se publicarán los mensajes que sean de interés público, luego de recibir 770 mil páginas de chats, y criticó las filtraciones desde el Ministerio Público.
Desde el 6 al 9 de septiembre, marejadas del suroeste afectarán la costa chilena, alcanzando su máxima intensidad durante pleamar y entre medianoche y 03:00 horas.
El impacto ha generado un considerable flujo vehicular en la zona, complicando la circulación en el área.Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas.
De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso intimidó a la estudiante con un arma, la lanzó al suelo y le robó el celular. Luego huyó del lugar.
El respaldo incluye mensajes, archivos digitales, fotografías, videos, contactos, aplicaciones, búsquedas, redes sociales y registros de llamadas del influyente abogado.
4 de septiembre de 2024
4 de septiembre de 2024